1.0법무법인 아틀라스 블로그https://atlaw.kr/kr-blog착공 지연은 '공사 정지'가 아니다 — 대법원 2026다200798 | 법무법인 아틀라스rich600338<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="IaJzIclqQh"><a href="https://atlaw.kr/kr-blog/construction-delay-vs-suspension-kr/">착공 지연은 ‘공사 정지’가 아니다 — 대법원 2026다200798</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://atlaw.kr/kr-blog/construction-delay-vs-suspension-kr/embed/#?secret=IaJzIclqQh" width="600" height="338" title="“착공 지연은 ‘공사 정지’가 아니다 — 대법원 2026다200798” — 법무법인 아틀라스 블로그" data-secret="IaJzIclqQh" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script>
/*! This file is auto-generated */
!function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document);
//# sourceURL=https://atlaw.kr/kr-blog/wp-includes/js/wp-embed.min.js
</script>
발주기관 귀책으로 착공이 늦어진 기간은 공사계약 일반조건 제47조 제4항의 '공사 정지'에 해당하지 않습니다. 지연배상금 청구 요건과 수급인의 대안적 구제 절차를 판결로 설명합니다.https://atlaw.kr/kr-blog/wp-content/uploads/sites/2/2025/09/cropped-폴더-상단-직사각형.png540485